Construction de deux locaux pour unité de stockage et de transformation
Construction de deux locaux pour unité de stockage et de transformation des produits maraîchers pour le Projet « Appui à la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique » (PASA-RC) dans le Brakna sud.
Dossier d’appel d’offres Marché de prestation de services
Référence : PI 190013
Maître d'ouvrage : Caritas Mauritanie
Date limite de remise des offres : 06 mai 2024 à 16h00
Objet : Le présent avis d’appel d’offres a pour objet LA CONSTRUCTION DE DEUX LOCAUX POUR UNITE DE STOCKAGE ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS MARAICHERS dans 2 localités des communes de Boghé et Bababe. « Gourel Boubou » et « Aéré Golléré »
1. La présente demande est ouverte aux entreprises dans le domaine des constructions en Génie civil légalement constitués en Mauritanie.
2. Taxes et droits divers : Le marché est exonéré de toute taxe.
3. Monnaie des offres : Les offres doivent être libellées en ouguiya.
4. Signature du contrat : Le marché sera conclu entre Caritas Mauritanie et l’Entrepreneur qui sera sélectionné.
5. Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire, les soumissionnaires peuvent contacter : altine2023@yahoo.com
6. Contenu des offres : La lettre de soumission ainsi que la proposition technique et financière tel qu’indiqué dans les conditions générales.
7. Date et heure limite de réception des offres
Au plus tard le 06 mai 2024 à 16h00. Toute offre présentée après cette date ne sera pas considérée.
CONDITIONS GENERALES
1. UNITE MONETAIRE
L’unité monétaire pour l’exécution du marché objet de la présente consultation est la monnaie mauritanienne en vigueur l’ouguiya (MRU).
2. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOUMISSION
L’offre présentée par le candidat comprendra sous peine de nullité :
a. La lettre de soumission conforme au modèle complétée, datée, et signée.
b. Une offre financière comprenant :
1. Le bordereau des prix unitaires complété dans sa totalité, signé et paraphé ;
2. Le devis estimatif et quantitatif signé et paraphé ;
3. Le registre de commerce.
4. Une Attestation R.I.B pour le compte bancaire.
5. L’attestation de régularité des impôts
6. L’attestation de régularité la CNSS
c. Une offre technique comprenant les renseignements suivants :
1. La description détaillée des biens offerts conformément aux spécifications techniques incluant, le cas échéant, la documentation requise.
2. Les attestations des maîtres d’ouvrages de marchés exécutés par le soumissionnaire prouvant que le dit soumissionnaire a mené dans des conditions satisfaisantes des travaux similaires ;
3. Les listes des matériels et équipements disponibles pour la réalisation du marché y compris ceux que le soumissionnaire se propose d’acquérir pour le besoin du projet ;
4. Une Note méthodologique décrivant le programme d’exécution, le délai, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour chaque corps de travaux ;
5. Un planning général des travaux établi de manière à respecter les délais contractuels.
6. le nombre d’effectifs de main d’œuvre à utiliser par catégorie et par corps de travaux;
VALIDITE DES OFFRES
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une période de 60 jours.
3. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Les offres doivent être reçues sous pli fermé à l’adresse spécifiée ci-dessus, au plus tard le 06 mai 2024 à 16h00.
Toute offre reçue par Caritas Mauritanie après la date et l’heure limites précisées ci-dessus ne sera pas considérée.
Caritas Mauritanie,
ILôt L, NOT MD L N°109, Tevragh Zéina, Nouakchott
BP 515 Nouakchott
Tél : +222 42 22 39 40
« Derrière la résidence de l’Ambassadeur de Palestine, sur l’axe télévision vers le Ministère des Affaires Etrangères, devant Dare Tata »
4. MENTION SUR LES OFFRES
Toutes les offres, y compris les annexes, ainsi que toutes pièces justificatives doivent être présentées sous enveloppe scellée comportant uniquement :
Appel d’offre IP 190013
A ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres
« Nom du soumissionnaire »
Les offres techniques et financières doivent être placées dans une seule enveloppe scellée.
5. TAXES ET AUTRES CHARGES
Le présent marché est exonéré des taxes d’importation, de la TVA et des droits de timbre et d’enregistrement.
6. OUVERTURE DES OFFRES
a- Les candidats ayant déposés leurs propositions sont invités, le mardi 07 mai 2024 à 10h00, à l’ouverture des plis à la Direction de Caritas. Chaque candidat ou représentant de candidat présente son offre financière. En l’absence d’un candidat, son offre financière sera présentée par un membre de la commission de marchés de Caritas.
Un procès-verbal sera rédigé par la commission et sera disponible sur demande.
b- Toute tentative d'un soumissionnaire visant à influencer la commission des marchés de Caritas dans la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des offres ou à influencer le pouvoir adjudicateur dans sa décision relative à l'attribution du marché entraîne le rejet immédiat de son offre.
7. EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES TECHNIQUES
L’analyse et l’évaluation des offres techniques se feront sur la base des critères de qualifications suivants :
A. Références techniques
1. Expérience du prestataire, liste de personnel, CV et diplômes du personnel clé
2. Attestations de bonne exécution pour travaux similaires
3. Une Note méthodologique décrivant les travaux à entreprendre
4. Planning de travaux
5. Organigramme du personnel de chantier
6. Respect des TDR
7. Garantie
B. Matériel
La disponibilité et l’adéquation du matériel nécessaire pour la réalisation des travaux. En tout état de cause, l’Entrepreneur est tenu de disposer du matériel nécessaire et en bon état de fonctionnement pour les travaux. Au minimum, il devra être en possession de deux équipes d’ouvriers (non engagée actuellement dans des travaux).
8. ATTRIBUTION DES MARCHES
L’offre technique sera notée sur 70 points et l’offre financière sera notée sur 30 points et l’ensemble des deux seront sur 100 points. Les offres techniques n’ayant pas atteint un minimum de 50 points seront immédiatement rejetées.
Les offres qui ont passé l'évaluation technique passeront à la phase suivante.
La formule utilisée pour établir les notes financières est la suivante:
Soit Sf = 100 x Fm / F
Sf: la note financière;
Fm: la proposition financière la moins disante
et F le montant de la proposition financière considérée.
Les poids respectifs attribués aux Propositions techniques et financières sont:
T = 70
Et P = 30
T+P = 100
La note globale est obtenue à travers la formule suivante :
S = St x T% + Sf x P%
St: note technique
Sf: note financière
Le candidat ayant obtenu la note globale la plus élevée sera retenu.
9. MODALITES DE PAIEMENT
10. DELAI D’EXECUTION
Le délai contractuel des travaux est de 60 jours et court à partir de la date de signature du contrat.
11. RETARDS ET PENALITES
En cas de non-respect des délais fixés ci-dessus, pour l’exécution des travaux, l’Entrepreneur est passible de pénalités dont le montant est de : 1/2.000 par jour de retard du montant du contrat.
Le montant maximum des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché, au-delà, le contrat est passible d’être résilié.
12. RECEPTION DES TRAVAUX
La réception sera prononcée à la fin des travaux après levée des observations.
13. GARANTIE
L’entrepreneur garantit les locaux pendant trois ans, à compter de la date de réception, de tout défaut de construction.
14. CONTESTATIONS ET LITIGES
Si au cours des travaux, un différend survient Caritas Mauritanie et l’Entrepreneur et qu’aucune solution à l’amiable n’est trouvée, le différend est soumis aux tribunaux compétents qui trancheront suivant les règles en vigueur en Mauritanie.
I. OBJET DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le présent CPT a pour objet de préciser les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre par le prestataire attributaire du marché de travaux de de deux locaux pour unité de conservation de stockage et de transformation des produits maraichères dans les communes de Boghé et de Bababe.
II. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux consistent à :
1. L’installation et Repli du chantier
2. Terrassement (toutes sorte de fouilles et remblai)
3. Le gros œuvre (béton armé, maçonnerie et enduit)
4. La menuiserie (portes fenêtres et grilles métalliques).
5. Étanchéité
6. Peinture
7. Electricité
A) Installation de chantier
Les matériaux utilisés et l’exécution de l’ouvrage devront satisfaire aux conditions techniques définies par les documents suivants :
Les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires en vigueur pour tous les travaux du bâtiment
Les règlements et normes propres aux administrations et services publics Mauritaniens.
Les surfaces et dimensions du bâtiment de toutes nature et les niveaux prévus et de manière générale toutes les indications des pièces graphiques et écrites ne pourront, en aucun cas être modifiées par une entreprise sans l’accord écrit du maitre de l’ouvrage.
Ce poste comprend la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et logistiques pour le démarrage effectif des travaux :
- Organisation de l’aire de chantier en y aménageant.
- Les différents circuits des approvisionnements et de transports des matériaux à évacuer vers la décharge publique.
- Les différentes aires de stockages des matériaux bruts (sable, gravier....) et de manutention.
a)Gardiennage du chantier et branchement provisoire :
Ce poste comprend :
- Le gardiennage de chantier de jour et de nuit pendant toute la durée des travaux et jusqu’ ‘à la réception
- L’entreprise mettra le personnel suffisant pour assurer convenablement l’accompli cément de cette tâche.
b) Tenue Chantier : Nettoyage Périodique et général
- Ce poste comprend :
- Le nettoyage du chantier et sa tenue pendant toute la période des travaux,
- le nettoyage général pour les différentes réceptions et a la demande de la Maitrise d’œuvre.
- le repli de l’entreprise et la démobilisation de son matériel.
B/ Terrassements
1- Implantation
Avant de procéder à l’exécution des travaux, il faut d’abord l’implantation des différentes parties du projet. Pour cette opération, il faudra procéder également à la mise en place des piquets dont les têtes seront rattachées à des repères fixes – les travaux d’implantation seront dirigés par un responsable technique de l’entreprise et sera contrôlée par le chef de projet PASARC ou un membre de l’équipe du projet.
2-Terrassement Généraux :
Considérer un dressement ou nivellement pour mettre une cote horizontale ; la plateforme doit présenter une surface uniforme, les terres végétales décapées seront mises en dépôts pour une utilisation exemptes.
Les réglages de terres, gravillons ; cailloux se seront effectués par couche d’épaisseur maximum de 0.25m.
La surface de plateforme obtenue doit être plane et exempte de dépression supérieur à 0.05m.
3 Fouilles :
Les fouilles doivent être exécutées manuellement par la descente d’un homme au fond a la condition d’ une surface de 1m2 pour les sections rectangulaires, le fond des fouilles sera dressé horizontalement en plan, elles doivent être obligatoirement verticale ,bien arrogées et compactées avant tout bétonnage.
C/ Les travaux du bétonnage :
1- Le coulage
Le béton pour Le coulage doit être coulé de manière à obtenir un béton uniforme et compact, enrobant entièrement les armatures. Les coffrages doivent être remplis afin d’éviter des séparations ou ségrégations du béton .les distances des armatures entre elles, et les parois des coffrages doivent être suffisants pour permettre le remplissage de tous les vides par le béton.
Les coffrages doivent être nettoyés à fond, dépourvus d’éclats de bois ou autres irrégularités provenant d’utilisation antérieures et seront trempés d’eau avant le démarrage du coulage. Le béton est coulé immédiatement après le malaxage, tout béton qui n’a pas été utilisé pendant une demi-heure, ce malaxage sera rejeté. Et pour la reprise du béton coulé à moitié, il faudra faire des inclinaisons de 45 degré, puis repris avec du produit SIKA.
2-Fabrication et dosage du béton :
Le béton utilisé sera confectionné au chantier, le transport du béton de production à l’endroit du coulage se fera de manière que le béton ne sera ni désagrégé ni polluer. Le dosage sera approuvé par le maitre d’œuvre et devra remplir les conditions suivantes :
-le dosage des agrégats (sable, gravier, ciment) ainsi que l’eau.
-le dosage du béton sera exécuté de telles manières que les exigences quant à sa solidité ; la proportion eau-ciment, sa consistance, son étanchéité et les adjuvants soient respectés.
3-Le béton propreté
Le béton de propreté dosé à 150kg/m3 de béton avec un malaxage posé sous les semelles, longrines et le soubassement par une couche d’épaisseur 5 cm.
4-Le béton armé des semelles :
Le béton armé des semelles isolées de dimensions 80x80x20 sera exécuté avec un dosage de 350kg de ciment/m3 de béton.
5-Le béton armé des longrines :
Des longrines de dimensions 20x30 qui seront posées sur des prés-poteaux de 45 cm de recouvrement, dont le béton sera dosé à 350kg de ciment/m3.suivant un malaxage homogène.
6-Le béton armé pour les poteaux
Des poteaux de 15x15x300 de dimensions et ferraillage comme l’indique les détails des ferraillages sur les plans. Dosage et malaxage idem que les longrines.
7-Dallage sol:
L’entrepreneur aura la charge de la réalisation d’un dallage sur plein-terre du bâtiment. Ce dallage sera réalisé en béton armé de fer diamètre 6 et dosé à 350kg de ciment par mètre cube d’une épaisseur de 10 cm.il sera coulé sur un béton de propreté posé sur la forme.
8-Le béton armé des poutres :
Des poutres Po1 de dimensions 15x40 comme prévu les plans d’exécution. Dosage et mélange idem que longrines, poteaux...
9-Le plancher en corps creux :
Une dalle de compression de 4cm d’épaisseur sera dressé au-dessus des hourdis posés sur des poutrelles préfabriquées (éléments) sera coulé une seule fois, avec un béton homogène ; dosé à 350kg/m3.
D/ La maçonnerie :
Les blocs de béton manufacturés creux, seront confectionnés avec béton homogène et à l’aide de vibro-pondeuse, ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement. Leurs faces seront planes et leurs arrêtes rectilignes, le cas échéant, les éléments concernés devront être retirés du chantier. Leurs faces destinées à être enduites seront rugueuses, et présenteront une bonne adhérence à l’enduit.
E/ Enduits lissés :
L’enduit sera constitué :
-Une couche de finition donnant l’aspect de l’enduit fini parachevant l’imperméabilité, dosage : 350kg de CPA par m3 de sable. L’épaisseur totale, de la couche d’enduit, sera de 2 cm au maximum.
Qualité des enduits finis :
Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flache ni bosses, exemptes de soufflures, fissures.
L’adhérence des enduits aux supports sera parfaite. Aucune partie ne devra sonner creux sous le choc du marteau.
Ils seront appliqués aussi bien aux murs intérieurs, extérieurs qu’à l’acrotère du bâtiment.
F/ Forme de pente :
Elle sera réalisée en béton dosé à 200kg de ciment/m3. L’épaisseur minimale de cette forme, au niveau des gouttières ne doit pas être inférieure à 3 cm. Les pentes aménagées doivent aux moins être égales à 1.5%.
G/ Gargouilles préfabriquées :
Elles seront exécutées en Béton armé de même composition que le béton armé en élévation, coulées dans des coffrages spéciaux et auront un aspect fini très net. Leurs sections et leurs formes seront proposés, sur un échantillon, à l’approbation du maitre d’œuvre, par l’entrepreneur en cours d’exécution.
H/Menuiserie :
Porte métallique à un battant de 80*210
Porte métallique à un battant de 120*120
Fenêtres métalliques à un battant de 100*100
Grilles métallique de 100*25
I/Électricité :
Installation électrique (câblage, interrupteur, prise) et équipements solaires toutes sujétions
J/ PEINTURE :
1-Peinture sur façades et plafond :
Fourniture et mise en œuvre de peinture sur façade, y compris ce qui suit :
-préparation de la surface ; - finition d’enduit,
-peinture de coloration,- couche de protection et toutes autres sujétions
-Mise en œuvre de 2 couches de peinture sur les parties concernées des façades.
-1 couche d’impression au vinyle diluée a 10 d’eau.
Peinture tyrolienne sur les façades se fera conforment aux règles de l’art avec toutes les autres sujétions.
2-PEINTURE A L’HUILE SUR MURS INTERIEURS
Comprend :
- 1 Brossage énergique et général.
- 1 couche d’impression au vinyle diluée a 10 d’eau.
- Ratissage au couteau à l’enduit tout prêt – ponçage de l’enduit.
- Une première couche à l’huile pure prête à l’emploi.
- Une deuxième couche à l’huile pure prête à l’emploi (application 3heures après la première)
Échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour validation d’un choix.
